04,22,2026 12vues
Annonce d'appel d'offres pour le projet de construction d'une installation d'incinération des déchets ménagers dans le village de giangshui, ville de Shengping, Comté de DECHIN (EPC)
I. conditions d'appel d'offres
Ce projet d'appel d'offres le projet de construction de l'installation d'incinération des déchets ménagers dans le village de gianshui, ville de Shengping, Comté de DECHIN (EPC) a été approuvé par l'Agence du logement et de la construction urbaine et rurale du comté de DECHIN sous le nom de Dezhen construction [2025] No. 9, DECHIN County Housing and Rural Construction Authority concernant la conception préliminaire du projet de construction de l'installation d'incinération des déchets ménagers dans le village de gianshui, ville de Shengping, Comté de DECHIN, l'adjudicateur étant l'Agence du logement et de la construction urbaine du comté de DECHIN et l'agent d' Le financement de la construction a été mis en œuvre et les sources de financement ont été recueillies par plusieurs canaux. Les conditions d'appel d'offres ont été réunies pour le projet et un appel d'offres public est maintenant lancé pour ce projet.
II. Aperçu du projet
2.1 numéro d'article: ynkr2025020
2.2 titre du projet: projet de construction d'une installation d'incinération et de traitement des déchets ménagers (EPC) dans le village de gianshui, ville de Shengping, Comté de DECHIN
2.3 lieu de construction: village de gianshui, ville de Shengping, Comté de DECHIN
2.4 contenu et ampleur de la construction:
Ce projet est situé dans le Groupe de toit épais de brouillard de la ville de Shengping, dans le comté de DECHIN, dans l'État de Diqing, et couvre une superficie de 1755,2 m². Construction d'une nouvelle installation d'incinération des déchets de 30 T / j et de bâtiments annexes, contenant principalement la construction d'une usine d'incinération, d'une usine d'équipement de désenfumage, de 30 T / jIncinérateur de déchetsL'équipement complet et le système de contrôle central, ainsi que l'ensemble 1 et d'autres accessoires dans la zone de l'usine. L'investissement total dans la construction du projet est de 247976 millions de yuans.
Note: en cas de modification du projet, le résultat final de la conception est soumis aux exigences réelles du promoteur (le promoteur se réserve le droit d'ajuster la portée des travaux de conception et le soumissionnaire retenu doit coopérer sans condition), et le contenu final de la mise en œuvre et le calendrier de mise en œuvre du projet sont soumis à la lettre de mission du promoteur et aux dessins de construction approuvés pour la mise en œuvre.
2.5 portée de l'appel d'offres: conception des plans de construction, contrat général de travaux de construction dans le cadre du projet, y compris, mais sans s'y limiter, les travaux suivants:
(1) conception des dessins de construction: terminer la conception des dessins de construction pour ce projet, fournir un ensemble complet d'informations sur les résultats de conception et les déposer conformément aux spécifications de conception, coopérer avec l'organisme d'examen des dessins de construction pour terminer l'examen des dessins de construction et organiser l'argumentation d'experts et obtenir des commentaires, des conseils d'experts, la collecte d'informations, l'achèvement des travaux d'approbation des ministères concernés et d'autres travaux de conception de dessins pertinents jusqu'à l'acceptation des travaux de ce projet, les travaux spécifiques sont soumis à l'avis de commande réel de l
(2) travaux de construction: l'achèvement de ce projet comprend le champ d'application des dessins de construction et la réalisation des besoins de l'expéditeur liés aux travaux de construction, l'assistance, la coopération avec l'adjudicateur pour l'achèvement de l'acceptation de l'achèvement du projet, l'enregistrement de l'acceptation de l'achèvement, Le règlement des travaux, les comptes d'achèvement, l'audit des travaux, le transfert d'informations et d'autres travaux, ainsi que le traitement des travaux de construction liés à l'approbation administrative et d'autres services et travaux de réparation et de garantie des défauts pendant la période de garantie des travaux, etc.
2.6 exigences de qualité:
(1) Exigences de qualité de la conception technique: les résultats de la conception sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux spécifications de conception et aux exigences techniques en vigueur au niveau national, industriel et local, et répondent aux exigences des soumissionnaires.
(2) Exigences de qualité de construction: pour répondre aux exigences des spécifications d'acceptation de la qualité de construction pertinentes actuellement promulguées par le pays, pour garantir que chaque projet spécial passe l'acceptation et répond aux critères d'acceptation des travaux qualifiés, pour assurer l'acceptation unique qualifiée, responsable à vie de la qualité de la construction.
2.7 Calendrier: durée totale 365 jours civils, durée de conception 60 jours civils (inclus dans la durée totale 365 jours civils).
2.8 Division des lots: cet appel d'offres est un lot.
2.9 modalités d'examen des qualifications: examen post - qualification.
Iii. Exigences de qualification des soumissionnaires
3.1 Le Soumissionnaire doit être une entreprise constituée en société ou une autre organisation légalement établie sur le territoire de la République populaire de Chine, dotée d'une personnalité juridique indépendante et d'une capacité de responsabilité civile indépendante, d'une licence d'exploitation valide ou d'un certificat de personnalité morale d'entreprise et possédant les qualifications suivantes délivrées par le Département de l'administration de la construction de l'État (si le même soumissionnaire ne possède pas les qualifications suivantes, il peut former un appel d'offres en consortium).
(1) Exigences en matière de qualification de conception: avoir une qualification complète de classe a en matière de conception d'ingénierie délivrée par l'autorité administrative de l'État ou une qualification de classe B ou supérieure dans le secteur de la construction (travaux de construction) et posséder les compétences de conception correspondantes en termes de personnel, d'équipement, de financement, etc., deux personnes morales ou plus dont le représentant légal est la même personne, une société mère, une filiale à part entière ou une unité différente avec laquelle il existe une relation de gestion de portefeuille, ne peuvent pas soumissionner simultanément dans le même appel d'offres de conception.
(2) Exigences de qualification de construction: avoir la qualification de contrat général de construction de classe III (y compris la classe III) et au - dessus des travaux de construction délivrés par les autorités administratives de l'État, avoir une licence de production de sécurité valide et avoir la capacité de construction correspondante en termes de personnel, d'équipement, de financement, etc.
3.2 exigences financières: avoir une bonne solvabilité bancaire et une bonne réputation commerciale, être en bonne santé financière, ne pas être dans une situation de cessation d'activité ordonnée, de gel de biens, de mise sous séquestre ou de faillite, fournir des rapports financiers vérifiés par un cabinet d'experts - comptables ou un organisme d'audit pendant Près d'un an (2023 ou 2024), y compris un rapport d'audit financier, un bilan, un état des bénéfices, un état des flux de trésorerie, un état des variations des capitaux propres et des notes complémentaires, les soumissionnaires établis depuis moins d'un an fournissent des rapports financiers depuis leur création jusqu'à présent, y compris un bilan, un état des bénéfices, un état des flux de trésorerie, un état des variations des capitaux propres et des notes complémentaires (pour les appels d'offres du Consortium, toutes les parties
3.3 besoins des gestionnaires de projet à engager:
(1) Le Directeur général du projet exige: l'obtention d'une qualification professionnelle enregistrée dans la catégorie d'ingénierie et de construction correspondante, y compris un constructeur agréé de deuxième classe (spécialisation en génie de la construction), pour le personnel de l'unité du promoteur, la fourniture de contrats de travail et de documents de certification de la sécurité sociale, un titre technique intermédiaire (inclus) ou supérieur et aucun projet en cours ou en cours de construction.
Remarque: le chef de projet peut être la même personne que le chef de la construction (chef de projet), sous réserve que les conditions d'admissibilité énoncées à « (1), (2) » en 3.3 soient remplies simultanément.
(2) exigences du chef de la construction (gestionnaire de projet): le chef de projet qui se propose d'envoyer le projet doit être qualifié de constructeur agréé de niveau II et supérieur en génie de la construction, pour le personnel de l'unité du promoteur, doit fournir des documents de certification de contrat de travail et de Sécurité sociale, avoir un certificat de conformité valide pour l'évaluation de la production de sécurité (certificat b), avoir un titre technique intermédiaire (inclus) et supérieur, et ne pas avoir de projet en construction ou en cours de construction. (dans le cas d'un appel d'offres en consortium, par l'unité responsable de la construction du Consortium).
(3) exigences du responsable de la conception: le responsable de la conception qui doit être affecté au projet doit être qualifié d'architecte agréé de première classe, pour le personnel de l'unité du soumissionnaire, fournir des documents de contrat de travail et de sécurité sociale, un certificat de titre professionnel technique de niveau intermédiaire (inclus) et supérieur (dans le cas d'un appel d'offres en consortium, fourni par l'unité responsable de la conception du Consortium). Si le retraité doit fournir une preuve de retour à l'emploi.
(4) exigences du chef de la technologie de construction: doit posséder un titre professionnel de niveau intermédiaire ou supérieur (y compris intermédiaire) et, pour le personnel de l'unité du soumissionnaire, doit fournir des documents de preuve de contrat de travail et de sécurité sociale.
(5) exigences du chef de la conception et de la technologie: doit posséder un titre professionnel de niveau intermédiaire ou supérieur (y compris intermédiaire) et, pour le personnel de l'unité du soumissionnaire, doit fournir des documents de preuve de contrat de travail et de sécurité sociale.
(6) autres exigences en matière de personnel de construction: personnel de construction (1), de sécurité (2), de qualité (1), de normalisation (1), de matériaux (1), de machinerie (1), de main - d'œuvre (1), de documentation (1), Comme indiqué dans le tableau des effectifs professionnels (administratifs) du chantier.
(7) Il est proposé d'affecter chaque concepteur professionnel aux besoins suivants: bâtiment (1), structure (1), alimentation en eau et en eau (1), électricité (1), comme indiqué dans le tableau des effectifs professionnels (de gestion) pour les chantiers de construction.
Les personnes ci - dessus fournissent un certificat d'aptitude professionnelle ou un certificat de poste et toutes les personnes de ce groupe de projet (y compris l'agent principal participant à l'appel d'offres) doivent être des employés de l'unité soumissionnaire et fournir une preuve de leur participation à l'assurance sociale dans l'unité soumissionnaire pour tout mois De janvier 2025 à ce jour.
3.4 Exigences en matière de crédibilité:
(1) n'est pas actuellement disqualifié par l'autorité administrative de la construction pour la soumission de l'engagement. (dans le cas d'un consortium, chaque partie du consortium doit fournir).
(2) les soumissionnaires (dans le cas d'un consortium, les parties du Consortium) doivent être sur le site Web de « Credit China», credit China (Yunnan) et le système national d'information sur le crédit des entreprises ne sont pas inclus dans les dossiers des exécutants non crédités, les parties à des affaires d'infractions fiscales majeures, les soumissionnaires impliqués dans ce projet délai de demande de crédit: à partir de la date de publication de l'annonce d'appel d'offres pour ce projet jusqu'à la date limite de soumission.
(3) conformément aux dispositions de l'avis de mise en œuvre du Bureau du Gouvernement populaire de la province du Yunnan sur la gouvernance globale des arriérés de salaires des travailleurs migrants (Yun guangfa [2016] n ° 68), dans le processus d'appel d'offres pour les projets d'ingénierie, le soumissionnaire gagnant est disqualifié s'Il a commis une infraction majeure en matière de retard de salaire. Au moment de l'appel d'offres, le soumissionnaire s'engage lui - même, dans le dossier d'appel d'offres, à ne pas être redevable des salaires des agriculteurs depuis près de trois ans et à être responsable de leur authenticité. (le soumissionnaire s'engage à soumissionner par le Consortium, fourni par le chef de file).
3.5 appel d'offres pour ce projet l'appel d'offres du Consortium est accepté.
Les appels d'offres du consortium doivent satisfaire aux exigences suivantes:
Le nombre de tous les membres du consortium ne doit pas dépasser 2 inclusivement, le chef de file doit être une unité de construction et satisfaire aux exigences suivantes:
1) Les membres du consortium concluent une lettre d'entente de consortium, conviennent clairement des travaux et des responsabilités que les parties se proposent d'assumer et soumettent la lettre d'entente de consortium à l'adjudicateur.
2) Les documents d'appel d'offres des soumissionnaires et la lettre d'entente contractuelle signée après l'adjudication sont juridiquement contraignants pour toutes les parties au Consortium.
3) Lorsque le Consortium remporte l'offre, les membres du consortium concluent conjointement un contrat avec le soumissionnaire, qui est solidairement responsable de l'exécution du contrat.
4) un consortium d'unités de la même spécialité, qui détermine le niveau de qualification par unité de niveau de qualification inférieur.
5) pour les appels d'offres du Consortium, la garantie de soumission déposée au nom du chef de file du consortium lie chaque membre du Consortium.
6) deux personnes morales ou d'autres organisations peuvent former un consortium pour soumissionner ensemble en tant que soumissionnaire unique. Après la conclusion d'un accord d'appel d'offres commun entre les membres du Consortium, ceux - ci ne peuvent plus soumissionner séparément en leur nom propre, ni former de nouveaux consortiums ni participer à d'autres consortiums pour soumissionner dans le cadre du même projet. Les qualifications du consortium doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires et déterminées conformément à la Division du travail convenue dans l'Accord de consortium.
Iv. Accès aux documents d’appel d’offres
4.1 Les candidats intéressés sont priés de se rendre sur le réseau d'information sur les transactions de ressources publiques de la province du Yunnan (qui sélectionne diqingzhou) avant la date limite d'obtention des documents d'appel d'offres pour obtenir les documents d'appel d'offres et autres documents d'appel d'offres (documents d'appel d'offres électroniques) en ligne sur la base d'un certificat numérique d'entreprise (CA), seul moyen d'obtenir les documents d'appel d'offres.
4.2 accès aux documents d’appel d’offres: du 13 janvier 2026 au 19 janvier 2026. Sous réserve de l'heure d'annonce en ligne sur le réseau d'information sur les transactions de ressources publiques de la province du Yunnan (Sélectionnez diqingzhou).
Remarque: le processus de traitement des certificats numériques (CA) est détaillé dans les exigences du réseau d'information sur les transactions de ressources publiques de la province du Yunnan (Sélectionnez diqingzhou).
V. remise des documents d'appel d'offres
5.1 date limite de téléchargement des documents d'appel d'offres (date limite d'appel d'offres, identique): le 4 février 2026 à 09h30, heure de Beijing.
5.2 téléchargement en ligne: l'adresse de téléchargement en ligne est le réseau d'information sur les transactions de ressources publiques de la province du Yunnan (Sélectionnez diqingzhou), et les soumissionnaires doivent compléter le téléchargement de tous les documents de soumission avant la date limite de soumission. Le soumissionnaire, en fonction du projet à soumissionner, conformément aux exigences du système d'enchères en ligne pour télécharger tous les documents d'offre, après le téléchargement des documents d'offre doit vérifier l'intégrité des documents d'offre eux - mêmes et confirmer la signature, après avoir terminé l'opération de téléchargement en ligne de tous les documents d'offre. Les soumissionnaires peuvent imprimer eux - mêmes un « accusé de réception des documents d'offre téléchargés». La transmission du dossier d'appel d'offres qui n'est pas terminée avant la date limite d'appel d'offres est considérée comme retirée.
5.3 autres exigences: après le téléchargement en ligne des documents d'appel d'offres, les documents d'appel d'offres doivent être déchiffrés au moment de l'ouverture des offres à l'aide d'un certificat numérique (CA) crypté conformément aux exigences suivantes, afin que les documents d'appel d'offres puissent être lus ou importés, que les Documents d'appel d'offres non déchiffrés pour des raisons imputables au soumissionnaire soient considérés comme retirés de leur dossier d'appel d'offres, que les documents d'appel d'offres téléchargés en retard ou non téléchargés conformément aux exigences soient considérés comme retirés et que
(1) Ce projet utilise le décryptage à distance de l'ouverture intelligente des offres en ligne pour le décryptage. Le soumissionnaire se connecte au réseau d'information sur les transactions de ressources publiques de la province du Yunnan (Sélectionnez diqingzhou) et suit le Guide des opérations de déchiffrement à distance de l'ouverture intelligente des offres en ligne (soumissionnaire) pour effectuer le déchiffrement à distance, afficher la liste d'ouverture des offres et d'autres opérations connexes. Ce projet est déclassifié pendant 30 minutes et si le soumissionnaire ne termine pas le déclassement de tous les documents de soumission dans les délais prescrits, il est considéré comme une soumission invalide et ne passe plus à l'étape de l'évaluation des soumissions.
Si le déchiffrement normal des documents d'appel d'offres n'est pas possible en raison du système d'ouverture des offres, du réseau du site d'ouverture des offres, de l'équipement et d'autres raisons spéciales, l'ordre de déchiffrement en ligne peut être donné à nouveau pour prolonger le temps de déchiffrement après vérification et notification de l'Accord des autorités compétentes.
En cas de problème lors de l'ouverture des offres, l'opposition peut être faite en ligne, l'Agence donnant la réponse correspondante. Si aucune objection n'est soulevée dans le délai imparti pour le dépôt d'objections uniformes, le résultat de l'ouverture des offres est réputé ne pas être contesté.
(2) Si moins de trois soumissionnaires ont été déclassifiés après le délai prescrit pour le déclassement, soumettre une nouvelle offre conformément aux règlements.
Vi. Moyens de publication des annonces
Cette annonce d'appel d'offres a été publiée sur le réseau d'information sur les transactions de ressources publiques de la province du Yunnan (qui a choisi di Qingzhou) et sur la plate - forme de services publics réglementés de la province du Yunnan. Notre société n'assume aucune responsabilité pour les annonces d'appels d'offres et leur contenu reproduits sur d'autres sites Web ou médias.
Titre original: 2479760000! Appel d'offres EPC pour le projet de construction d'une installation d'incinération et de traitement des déchets ménagers dans le village de gianshui, Comté de DECHIN, Yunnan
